· 设为首页 · 加入收藏 ·

|机关黄页 |公司律师 |劳动争议 |婚姻家庭 |建筑工程 |人身损害 |民商专题 |本站业务 |便民文书 |读书时代
|媒体合作 |刑事律师 |本站动态 |律师动态 |本站公告 |法制资讯 |最新下载 |精彩照片 |记者联动 |律师手记
|远东资讯 |法律顾问 |推荐律师 |矿业律师 |法律法规

·法律咨询QQ: 779366298
·本站律师联系电话:13878124891
·本站律师邮箱:xiongxm@163.com
·本站律师联系地址(请点击>>>)
位置:

首页>>建筑工程>>正文

被害人作伪证引出话题:诉讼中伪证现象为何逐年增多  2008-10-29   员工被电脑公司解职 天价索赔2.56亿美元   2008-9-20   教师涉嫌与12岁女生发生关系并安排其堕胎  2008-9-19   法制办负责人就劳动合同法实施条例答记者问  2008-9-19   11岁少女遭精神病母亲挥刀猛砍  2008-9-18   

EPC模式下承包商工期风险的承担范围有哪些
发表时间:2016-5-18 14:19:48 来源:互联网
南宁律师,广西律师,南宁知名律师,广西知名律师,南宁律师事务所

  工程总承包目前存在着设计采购施工(EPC)、设计—施工总承包(D-B)、设计—采购总承包(E-P)、采购—施工总承包(P-C)等方式,其中以EPC模式(工程总承包模式)最为国内的建筑承包商所熟悉。EPC模式即设计-采购-施工一体化的工程总承包模式,是一种包括设计、设备采购、施工、安装和调试,直至竣工移交并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包模式。

  在EPC模式下,业主往往将项目履行过程中可能会发生的绝大部分工期风险分配给承包商承担。以FIDIC银皮书为例,该文本第4条第12款对于“不可预见之困难”的规定除合同另有说明外:

  (1)承包商应被认为已取得了对工程可能产生影响或作用的有关风险、意外和其他情况的全部必要资料;

  (2)通过签署合同,承包商接受对预见到的为顺利完成工程的所有困难和费用的全部职责;

  (3)合同价格对任何未预见到的困难和费用不应考虑予以调整,这也就是说,除非合同另有约定,否则,承包商在签订合同时应充分预见到对工期可能产生影响或作用的各类因素,即使发生不可预见的困难,合同价格也不予调整。在传统的施工总承包方式下,工期延误由于非承包商原因导致的,承包商不承担责任;而在EPC模式下,工期相对具有确定性,异常不利的气候条件以及流行病、政府行为等风险因素则作为承包人的风险范围,发生该类风险时,工期不予调整。换言之,与施工总承包相比,在EPC模式下,工程总承包中承包商几乎承担了项目履行过程中的全部风险,施工总承包方式下的勘察、设计以及甲方供料原因等所致延误风险此时已从业主处转移到承包商。

聘请全国优秀律师事务所专业律师通道
相关文章

在EPC模式下,工期风险防范的建议
什么是工程转包,有什么法律特征男子“分饰两角” 诈骗同村老人十一次被拘
求复合被拒 重庆一男子“软禁”前女友想逼其和好大货司机持假牌假证上高速 被行政拘留15天
甘肃一司机醉驾连撞多车致人死亡 一审获刑15年甘肃一施工现场压路机碾死副段长 单位赔偿180万
护工没医嘱喂药致老人受伤 敬老院担责2成赔4万工程转包有哪些构成要件? 实务中又是如何认定的

 
上一篇在EPC模式下,工期风险防范的建议
下一篇

没有了

 
 
   文章推荐

·最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若
·最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法
·恋爱期间购房未出资而登记为产权所有人,分手
·熊潇敏律师担任广西律师协会青年律师工作委员
·熊潇敏律师担任广西律师协会公司业务专门委员
·热烈祝贺远东律师事务所荣获全国优秀律师事务

   热门排行
·人身损害赔偿数额计算之小结
·人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释
·机动车所有人、出租人、出借人、保险人应否
·非法同居与重婚的区别
·离婚宝典
·本站网络实名为广西律师在线。可以“广西律
·最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻
·最高人民法院关于人民法院审理离婚案件如何
   联系我们

·联系地址:南宁市金湖路63号金源CBD现代城19楼
·电子地图:3D地图查询
·联系电话:138781248910771-5515393
·联系邮箱:xiongxm@163.com
·联系QQ779366298


法律咨询入口>>>

帮助中心  关于我们  友情链接  在线留言  与我联系 
本站关键词联接广西律师 南宁律师 刑事辩护律师 广西律师事务所 南宁律师事务所 广西律师在线 广西优秀律师事务所

   Copyright© 2007-2010 Www.Gxlawyer.Net All Rights Reserved