· 设为首页 · 加入收藏 ·

|机关黄页 |公司律师 |劳动争议 |婚姻家庭 |建筑工程 |人身损害 |民商专题 |本站业务 |便民文书 |读书时代
|媒体合作 |刑事律师 |本站动态 |律师动态 |本站公告 |法制资讯 |最新下载 |精彩照片 |记者联动 |律师手记
|远东资讯 |法律顾问 |推荐律师 |矿业律师 |法律法规

·法律咨询QQ: 779366298
·本站律师联系电话:13878124891
·本站律师邮箱:xiongxm@163.com
·本站律师联系地址(请点击>>>)
位置:

首页>>建筑工程>>正文

被害人作伪证引出话题:诉讼中伪证现象为何逐年增多  2008-10-29   员工被电脑公司解职 天价索赔2.56亿美元   2008-9-20   教师涉嫌与12岁女生发生关系并安排其堕胎  2008-9-19   法制办负责人就劳动合同法实施条例答记者问  2008-9-19   11岁少女遭精神病母亲挥刀猛砍  2008-9-18   

如果合同无效,工期约定的效力如何
发表时间:2016-5-18 14:20:25 来源:互联网
南宁律师,广西律师,南宁知名律师,广西知名律师,南宁律师事务所

  合同无效的话,工期约定也是无效的,从而也谈不上逾期竣工,更谈不上逾期竣工违约金。

  举一个案例,劳务再分包单位起诉分包单位要求支付工程款500万元,分包单位反诉要求接受再分包单位返还分包单位多支付的工程款67万元,并偿还垫付的民工工资58万元,赔偿缺陷整改费用44万元,延误赔偿费用55万元。关于工期,分包单位申请工期鉴定,对此应该反对:第一,合同是再分包合同,按照法律规定再分包合同无效,合同无效,合同中关于工期的约定也无效,也就谈不上逾期竣工,更谈不上逾期竣工违约金。第二,鉴定单位没有工期鉴定资格,因为目前为止尚没有工期鉴定单位,造价工程师也不具备工期鉴定的资格。第三,工程中途停止了,没有竣工日期,谈不上逾期竣工。

  质证阶段,再分包单位提出:第一,鉴定单位不是进行造价鉴定,而是工期违约金鉴定,工期违约金不是造价,造价工程师没有相应的工期鉴定资格,既然没有相应的鉴定资格,根据《证据规则》第27条的规定,鉴定报告当然不能成立。第二,分包单位提供的证据材料均是总包和分包双方的来往函件,分包单位将总包说的延误天数拿来作为证据,这个证据不能采信,合同没有相对性,而且函件也写得很含糊,也不能证明延误的事实。后来,法院要求补充鉴定,补充鉴定的时候鉴定单位也觉得没道理,实体上没法证明,而且审价单位也确实没有鉴定资格。

  最终,法院认定,从现有证据来看,通过鉴定报告无法得出再分包单位延误的工期;其次,系争合同无效,分包单位依据再分包合同向接受再分包单位主张延误工期违约金依据不足,所以不支持分包单位要求支付违约金的请求。

聘请全国优秀律师事务所专业律师通道
相关文章

EPC模式下承包商工期风险的承担范围有哪些
在EPC模式下,工期风险防范的建议什么是工程转包,有什么法律特征
男子“分饰两角” 诈骗同村老人十一次被拘求复合被拒 重庆一男子“软禁”前女友想逼其和好
大货司机持假牌假证上高速 被行政拘留15天甘肃一司机醉驾连撞多车致人死亡 一审获刑15年
甘肃一施工现场压路机碾死副段长 单位赔偿180万护工没医嘱喂药致老人受伤 敬老院担责2成赔4万

 
上一篇EPC模式下承包商工期风险的承担范围有哪些
下一篇

没有了

 
 
   文章推荐

·最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若
·最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法
·恋爱期间购房未出资而登记为产权所有人,分手
·熊潇敏律师担任广西律师协会青年律师工作委员
·熊潇敏律师担任广西律师协会公司业务专门委员
·热烈祝贺远东律师事务所荣获全国优秀律师事务

   热门排行
·人身损害赔偿数额计算之小结
·人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释
·机动车所有人、出租人、出借人、保险人应否
·非法同居与重婚的区别
·离婚宝典
·本站网络实名为广西律师在线。可以“广西律
·最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻
·最高人民法院关于人民法院审理离婚案件如何
   联系我们

·联系地址:南宁市金湖路63号金源CBD现代城19楼
·电子地图:3D地图查询
·联系电话:138781248910771-5515393
·联系邮箱:xiongxm@163.com
·联系QQ779366298


法律咨询入口>>>

帮助中心  关于我们  友情链接  在线留言  与我联系 
本站关键词联接广西律师 南宁律师 刑事辩护律师 广西律师事务所 南宁律师事务所 广西律师在线 广西优秀律师事务所

   Copyright© 2007-2010 Www.Gxlawyer.Net All Rights Reserved