· 设为首页 · 加入收藏 ·

|机关黄页 |公司律师 |劳动争议 |婚姻家庭 |建筑工程 |人身损害 |民商专题 |本站业务 |便民文书 |读书时代
|媒体合作 |刑事律师 |本站动态 |律师动态 |本站公告 |法制资讯 |最新下载 |精彩照片 |记者联动 |律师手记
|远东资讯 |法律顾问 |推荐律师 |矿业律师 |法律法规

·法律咨询QQ: 779366298
·本站律师联系电话:13878124891
·本站律师邮箱:xiongxm@163.com
·本站律师联系地址(请点击>>>)
位置:

首页>>建筑工程>>正文

被害人作伪证引出话题:诉讼中伪证现象为何逐年增多  2008-10-29   员工被电脑公司解职 天价索赔2.56亿美元   2008-9-20   教师涉嫌与12岁女生发生关系并安排其堕胎  2008-9-19   法制办负责人就劳动合同法实施条例答记者问  2008-9-19   11岁少女遭精神病母亲挥刀猛砍  2008-9-18   

在工期违约金的诉讼中,证明标准如何确定
发表时间:2016-6-27 21:42:05 来源:互联网
南宁律师,广西律师,南宁知名律师,广西知名律师,南宁律师事务所

  什么叫证明标准?所谓证明标准,是指承担举证责任的一方提供证据对待证事实加以证明所要达到的程度。在司法实践中,对工期顺延所要达到的证明标准存在巨大的认识差异,不同法官对同样的证据材料甚至会做出完全不同的认定,导致完全相反的判决结果。

  实际上,按照顺延工期的证明标准,施工单位需要证明确实存在顺延的事项、实际延误的天数,且在关键线路上即有因果关系,而实际上施工单位未提供实际延误的天数及因果关系的证据证明以上事项。如果施工单位仅举证证明了可能引起工期延误的因素,比如说设计变更、工程量增加、图纸延误,这些因素有可能导致工期延误,但是没有举证证明这些因素确实导致了工期延误以及实际延误的天数,从《证据规则》的角度来看,施工单位没有达到相应的证明标准,就应该承担相应的举证不能的责任。

  如果建设单位拖欠工程款、没有按合同约定提供足够的供电量、加层引起工程量增加、设计变更、材料提供不到位等原因导致工程延期竣工,仅以此简单认定建设单位要求施工单位支付延延误工期的罚款的请求缺乏事实依据、理由不能成立,对建设单位的逾期竣工违约金请求不予支持的话,那么,任何建设单位要追究施工单位的逾期竣工违约责任都是根本不可能的。

聘请全国优秀律师事务所专业律师通道
相关文章

实际开工日期的事实如何认定
竣工日期的事实如何认定孕妇运毒不免除刑责 毒品犯罪女性群体高发趋势明显
醉汉“管闲事”被打 恼羞成怒刺死对方被判无期机关工作人员剪下领导签名 骗公款报账22.7万元
名校毕业生厌世杀人未遂 获刑8年赔偿受害人4万补办的结婚证和申领的结婚证的区别
婚姻法规定的个人债务包括哪些夫妻共同财产包括哪些

 
上一篇实际开工日期的事实如何认定
下一篇

没有了

 
 
   文章推荐

·最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若
·最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法
·恋爱期间购房未出资而登记为产权所有人,分手
·熊潇敏律师担任广西律师协会青年律师工作委员
·熊潇敏律师担任广西律师协会公司业务专门委员
·热烈祝贺远东律师事务所荣获全国优秀律师事务

   热门排行
·人身损害赔偿数额计算之小结
·人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释
·机动车所有人、出租人、出借人、保险人应否
·非法同居与重婚的区别
·离婚宝典
·本站网络实名为广西律师在线。可以“广西律
·最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻
·最高人民法院关于人民法院审理离婚案件如何
   联系我们

·联系地址:南宁市金湖路63号金源CBD现代城19楼
·电子地图:3D地图查询
·联系电话:138781248910771-5515393
·联系邮箱:xiongxm@163.com
·联系QQ779366298


法律咨询入口>>>

帮助中心  关于我们  友情链接  在线留言  与我联系 
本站关键词联接广西律师 南宁律师 刑事辩护律师 广西律师事务所 南宁律师事务所 广西律师在线 广西优秀律师事务所

   Copyright© 2007-2010 Www.Gxlawyer.Net All Rights Reserved