· 设为首页 · 加入收藏 ·

|机关黄页 |公司律师 |劳动争议 |婚姻家庭 |建筑工程 |人身损害 |民商专题 |本站业务 |便民文书 |读书时代
|媒体合作 |刑事律师 |本站动态 |律师动态 |本站公告 |法制资讯 |最新下载 |精彩照片 |记者联动 |律师手记
|远东资讯 |法律顾问 |推荐律师 |矿业律师 |法律法规

·法律咨询QQ: 779366298
·本站律师联系电话:13878124891
·本站律师邮箱:xiongxm@163.com
·本站律师联系地址(请点击>>>)
位置:

首页>>建筑工程>>正文

被害人作伪证引出话题:诉讼中伪证现象为何逐年增多  2008-10-29   员工被电脑公司解职 天价索赔2.56亿美元   2008-9-20   教师涉嫌与12岁女生发生关系并安排其堕胎  2008-9-19   法制办负责人就劳动合同法实施条例答记者问  2008-9-19   11岁少女遭精神病母亲挥刀猛砍  2008-9-18   

在工期违约金的诉讼中,举证责任的分配如何确定
发表时间:2016-6-28 21:59:38 来源:互联网
南宁律师,广西律师,南宁知名律师,广西知名律师,南宁律师事务所

  实践中,发包人只要举证证明承包人的实际工期超过了合同约定的工期就行了,合同约定是100天,施工单位施工了150天,发包人只要证明施工了150天就行,也就是说发包人只要将合同约定的工期、实际工期进行比较就能得出工期延误的天数,发包人只要举证证明这两点:合同约定的是多少、实际的是多少。而承包人的举证责任是怎样的呢?承包人如果主张自己不应当承担逾期责任,则应当举证证明自己具有工期顺延的正当理由,而且要证明工期顺延的天数大于或者等于工期实际延误的天数。比如承包人要证明工期延误的100天都是可以顺延的,而且顺延的天数就是这100天甚至超过100天,这是承包人要举证证明的。

  根据建设部《建设工程施工合同(示范文本)》中约定:由于承包人的原因导致逾期竣工,承包人需要承担违约责任。该约定是否意味着如果逾期竣工,发包人请求承包人承担逾期竣工违约责任的时候举证责任在发包人而非承包人?《建设工程施工合同(示范文本)》不是说由于承包人的原因导致逾期竣工,承包人才需要承担违约责任吗?这约定有没有改变前面我讲的举证责任分配的规则呢?在司法实践中,发包人也常常会举证证明承包人工期延误是由于承包人出现工程事故导致的,实际上发包人是不需要举证的。因为上述约定并没有改变举证责任的分配规则,即使合同中作出上述约定,但是举证责任仍然在承包人,为什么呢?因为举证责任是程序法的规定,程序法的规定不能通过约定来改变,就像不动产纠纷由不动产所在地的法院管辖一样,显然双方当事人是不能通过约定改变这一管辖的。所以,由《建设工程施工合同(示范文本)》的约定我们不能得出举证责任发生改变的结论,举证责任仍在承包人。

聘请全国优秀律师事务所专业律师通道
相关文章

夏天如何保鲜血豆腐?男子添加致癌甲醛获刑
受害者“轻伤”重鉴定为“重伤” 获赔8千变23万60岁老人假释期内贩毒一审宣判获刑死缓
男子死前立遗嘱将房产送情人 法院判决遗嘱无效厦门中院宣判毒品犯罪案 研究生变身 “制毒师 ”
如何有效收集、应用工期纠纷的证据在工期违约金的诉讼中,证明标准如何确定
实际开工日期的事实如何认定竣工日期的事实如何认定

 
上一篇如何有效收集、应用工期纠纷的证据
下一篇

没有了

 
 
   文章推荐

·最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若
·最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法
·恋爱期间购房未出资而登记为产权所有人,分手
·熊潇敏律师担任广西律师协会青年律师工作委员
·熊潇敏律师担任广西律师协会公司业务专门委员
·热烈祝贺远东律师事务所荣获全国优秀律师事务

   热门排行
·人身损害赔偿数额计算之小结
·人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释
·机动车所有人、出租人、出借人、保险人应否
·非法同居与重婚的区别
·离婚宝典
·本站网络实名为广西律师在线。可以“广西律
·最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻
·最高人民法院关于人民法院审理离婚案件如何
   联系我们

·联系地址:南宁市金湖路63号金源CBD现代城19楼
·电子地图:3D地图查询
·联系电话:138781248910771-5515393
·联系邮箱:xiongxm@163.com
·联系QQ779366298


法律咨询入口>>>

帮助中心  关于我们  友情链接  在线留言  与我联系 
本站关键词联接广西律师 南宁律师 刑事辩护律师 广西律师事务所 南宁律师事务所 广西律师在线 广西优秀律师事务所

   Copyright© 2007-2010 Www.Gxlawyer.Net All Rights Reserved