· 设为首页 · 加入收藏 ·

|机关黄页 |公司律师 |劳动争议 |婚姻家庭 |建筑工程 |人身损害 |民商专题 |本站业务 |便民文书 |读书时代
|媒体合作 |刑事律师 |本站动态 |律师动态 |本站公告 |法制资讯 |最新下载 |精彩照片 |记者联动 |律师手记
|远东资讯 |法律顾问 |推荐律师 |矿业律师 |法律法规

·法律咨询QQ: 779366298
·本站律师联系电话:13878124891
·本站律师邮箱:xiongxm@163.com
·本站律师联系地址(请点击>>>)
位置:

首页>>建筑工程>>正文

被害人作伪证引出话题:诉讼中伪证现象为何逐年增多  2008-10-29   员工被电脑公司解职 天价索赔2.56亿美元   2008-9-20   教师涉嫌与12岁女生发生关系并安排其堕胎  2008-9-19   法制办负责人就劳动合同法实施条例答记者问  2008-9-19   11岁少女遭精神病母亲挥刀猛砍  2008-9-18   

如何确定逾期竣工违约金的诉讼请求
发表时间:2016-6-28 22:01:46 来源:互联网
南宁律师,广西律师,南宁知名律师,广西知名律师,南宁律师事务所

  司法实践中,关于逾期竣工违约金通常有两种诉讼请求:一种是如果合同中约定了逾期竣工违约金,一般直接请求施工单位承担逾期竣工违约金;另一种是请求施工单位承担因逾期竣工导致逾期交房及逾期办理小产权证而赔偿给业主的违约金,这种请求通常存在于合同没有约定逾期竣工违约金的情况下。

  那么这两个诉讼请求是否可以并存吗?司法实践中,一般仅支持约定的逾期竣工违约金,如果合同约定了逾期竣工违约金,发包人再请求赔偿因逾期交房而支付给小业主的违约金的话,法院一般不予支持。理由之一是,逾期交房的违约金是建设单位与小业主之间的约定,对施工单位没有约束力,这是合同的相对性决定的;理由之二是,施工合同签订在前,预售合同签订在后,发包人因逾期交房而支付给小业主的违约金不属于施工单位在签订合同时能够预见或者应当预见因逾期竣工可能造成的损失范围,依法不应当由施工单位承担赔偿责任。

聘请全国优秀律师事务所专业律师通道
相关文章

如果合同中没有约定违约金,发包人要求施工单位承担赔
在工期违约金的诉讼中,举证责任的分配如何确定夏天如何保鲜血豆腐?男子添加致癌甲醛获刑
受害者“轻伤”重鉴定为“重伤” 获赔8千变23万60岁老人假释期内贩毒一审宣判获刑死缓
男子死前立遗嘱将房产送情人 法院判决遗嘱无效厦门中院宣判毒品犯罪案 研究生变身 “制毒师 ”
如何有效收集、应用工期纠纷的证据在工期违约金的诉讼中,证明标准如何确定

 
上一篇如果合同中没有约定违约金,发包人要求施工单位承担赔偿给小业主的违约金的
下一篇

没有了

 
 
   文章推荐

·最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若
·最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法
·恋爱期间购房未出资而登记为产权所有人,分手
·熊潇敏律师担任广西律师协会青年律师工作委员
·熊潇敏律师担任广西律师协会公司业务专门委员
·热烈祝贺远东律师事务所荣获全国优秀律师事务

   热门排行
·人身损害赔偿数额计算之小结
·人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释
·机动车所有人、出租人、出借人、保险人应否
·非法同居与重婚的区别
·离婚宝典
·本站网络实名为广西律师在线。可以“广西律
·最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻
·最高人民法院关于人民法院审理离婚案件如何
   联系我们

·联系地址:南宁市金湖路63号金源CBD现代城19楼
·电子地图:3D地图查询
·联系电话:138781248910771-5515393
·联系邮箱:xiongxm@163.com
·联系QQ779366298


法律咨询入口>>>

帮助中心  关于我们  友情链接  在线留言  与我联系 
本站关键词联接广西律师 南宁律师 刑事辩护律师 广西律师事务所 南宁律师事务所 广西律师在线 广西优秀律师事务所

   Copyright© 2007-2010 Www.Gxlawyer.Net All Rights Reserved