· 设为首页 · 加入收藏 ·

|机关黄页 |公司律师 |劳动争议 |婚姻家庭 |建筑工程 |人身损害 |民商专题 |本站业务 |便民文书 |读书时代
|媒体合作 |刑事律师 |本站动态 |律师动态 |本站公告 |法制资讯 |最新下载 |精彩照片 |记者联动 |律师手记
|远东资讯 |法律顾问 |推荐律师 |矿业律师 |法律法规

·法律咨询QQ: 779366298
·本站律师联系电话:13878124891
·本站律师邮箱:xiongxm@163.com
·本站律师联系地址(请点击>>>)
位置:

首页>>建筑工程>>正文

被害人作伪证引出话题:诉讼中伪证现象为何逐年增多  2008-10-29   员工被电脑公司解职 天价索赔2.56亿美元   2008-9-20   教师涉嫌与12岁女生发生关系并安排其堕胎  2008-9-19   法制办负责人就劳动合同法实施条例答记者问  2008-9-19   11岁少女遭精神病母亲挥刀猛砍  2008-9-18   

什么是工期延误和工期顺延
发表时间:2016-6-29 23:41:03 来源:互联网
南宁律师,广西律师,南宁知名律师,广西知名律师,南宁律师事务所

  工期延误又称延误工期,实际上是指工程拖期了,比如说工期是1天的,由于某种原因实际上2天才完成,那么工期就延误了1天。工期顺延又称顺延工期,指由于发包人的原因或其他非承包人的原因造成的,比如说工期是2天,但由于发包人未及时提供图纸,造成工程停工1天,实际工期就是3天,工期是延误1天,但由于是发包人的原因造成,按照约定这种情况下就可以顺延1天工期。

  工期顺延和工期延误有什么关系呢?工期延误是工期顺延的必要条件之一,只有工期发生了延误,才有可能申请工期顺延。工期延误是前提,有了这个前提才可能有工期顺延,如果没有这个前提也就是工期没有延误,就不能顺延工期。但在司法实践中这一点常常被忽略,比如说拖欠工程款,实际上并未造成停工或者减缓施工,而是仍然正常施工,但是法院常常认为,这种情况下可以工期顺延,免除施工单位的责任。这里存在的问题就是,没有工期延误,哪来的工期顺延?

聘请全国优秀律师事务所专业律师通道
相关文章

如何理解施工进度计划的性质
如何理解关键线路和非关键线路电瓶充电爆炸烧死人 家属诉电动车厂家索赔百万
内蒙古一名“老赖”因“拒不执行判决罪”获刑三年中国胎儿将享有遗产继承权 盘点各国胎儿有哪些权利
“不差钱”官员被“收钱习惯”坑 全部退赃仍获刑一摩的司机为抢地盘大打出手伤人赔钱又获刑
如何增强对非关键线路上的工序时间的使用如何确定逾期竣工违约金的诉讼请求

 
上一篇如何理解施工进度计划的性质
下一篇

没有了

 
 
   文章推荐

·最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若
·最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法
·恋爱期间购房未出资而登记为产权所有人,分手
·熊潇敏律师担任广西律师协会青年律师工作委员
·熊潇敏律师担任广西律师协会公司业务专门委员
·热烈祝贺远东律师事务所荣获全国优秀律师事务

   热门排行
·人身损害赔偿数额计算之小结
·人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释
·机动车所有人、出租人、出借人、保险人应否
·非法同居与重婚的区别
·离婚宝典
·本站网络实名为广西律师在线。可以“广西律
·最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻
·最高人民法院关于人民法院审理离婚案件如何
   联系我们

·联系地址:南宁市金湖路63号金源CBD现代城19楼
·电子地图:3D地图查询
·联系电话:138781248910771-5515393
·联系邮箱:xiongxm@163.com
·联系QQ779366298


法律咨询入口>>>

帮助中心  关于我们  友情链接  在线留言  与我联系 
本站关键词联接广西律师 南宁律师 刑事辩护律师 广西律师事务所 南宁律师事务所 广西律师在线 广西优秀律师事务所

   Copyright© 2007-2010 Www.Gxlawyer.Net All Rights Reserved