· 设为首页 · 加入收藏 ·

|机关黄页 |公司律师 |劳动争议 |婚姻家庭 |建筑工程 |人身损害 |民商专题 |本站业务 |便民文书 |读书时代
|媒体合作 |刑事律师 |本站动态 |律师动态 |本站公告 |法制资讯 |最新下载 |精彩照片 |记者联动 |律师手记
|远东资讯 |法律顾问 |推荐律师 |矿业律师 |法律法规

·法律咨询QQ: 779366298
·本站律师联系电话:13878124891
·本站律师邮箱:xiongxm@163.com
·本站律师联系地址(请点击>>>)
位置:

首页>>建筑工程>>正文

被害人作伪证引出话题:诉讼中伪证现象为何逐年增多  2008-10-29   员工被电脑公司解职 天价索赔2.56亿美元   2008-9-20   教师涉嫌与12岁女生发生关系并安排其堕胎  2008-9-19   法制办负责人就劳动合同法实施条例答记者问  2008-9-19   11岁少女遭精神病母亲挥刀猛砍  2008-9-18   

如何理解施工进度计划的性质
发表时间:2016-6-29 23:40:25 来源:互联网
南宁律师,广西律师,南宁知名律师,广西知名律师,南宁律师事务所

  施工前(投标时),要向甲方提供施工进度计划,这几乎是一种常识。施工企业工期管理中最重要的依据之一就是施工进度计划,一般的合同条件中都会要求承包商向业主(工程师)提供施工进度计划,如《建设工程施工合同(示范文本)》10.1条要求承包商按时提交施工进度计划供工程师确认。但这种确认并不意味着施工进度计划成为合同组成部分,大多数合同条件都不把施工进度计划列为合同的组成文件(示范文本也没有),然而,一旦出现纠纷,工程师确认的进度计划几乎无一例外地作为处理纠纷的重要依据,这几乎就是一种行业习惯。对施工进度计划的这种奇怪定位实是一种无奈,因为施工中不可能严格按事先订下的计划执行,快一点慢一点的情况难免要发生,若把施工进度计划列入合同,就必须严格执行,否则就是违约,这显然过于刚性,不利于维护合同的严肃性,同时也会造成更多的纠纷。因此,施工进度计划不作为合同的组成部分有其合理性,但合同当事人特别是承包商应视其为准合同条件。所谓准合同条件可以理解为比正式合同更具有弹性的一种约定。施工企业应重视并自觉维护进度计划的严肃性。实践中,出于某种策略,施工企业往往提交一份进度计划(施工组织设计)用于投标,使用另一套文件指导实际施工,两份文件有一定差异,“代写论文说一套做一套”,一旦出现争议,局面非常不利于施工企业,这就是由于没有把施工进度计划看成准合同条件、没有充分地把握其中的风险之故。

  与此相关的另一问题是,各种合同文本中一般都有施工进度计划工程师确认的程序,工程师确认对双方的责任有何影响呢?各种合同文本都没有因工程师确认就减轻承包商责任的约定。因此,工程师的确认甚至是应工程师要求修改后的施工进度计划都是承包商工期管理的依据,承包商在提出或应工程师要求修改施工进度计划时要量力而行,以免把自己置于一个十分被动的地位。

聘请全国优秀律师事务所专业律师通道
相关文章

如何理解关键线路和非关键线路
电瓶充电爆炸烧死人 家属诉电动车厂家索赔百万内蒙古一名“老赖”因“拒不执行判决罪”获刑三年
中国胎儿将享有遗产继承权 盘点各国胎儿有哪些权利“不差钱”官员被“收钱习惯”坑 全部退赃仍获刑
一摩的司机为抢地盘大打出手伤人赔钱又获刑如何增强对非关键线路上的工序时间的使用
如何确定逾期竣工违约金的诉讼请求如果合同中没有约定违约金,发包人要求施工单位承担赔

 
上一篇如何理解关键线路和非关键线路
下一篇

没有了

 
 
   文章推荐

·最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若
·最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法
·恋爱期间购房未出资而登记为产权所有人,分手
·熊潇敏律师担任广西律师协会青年律师工作委员
·熊潇敏律师担任广西律师协会公司业务专门委员
·热烈祝贺远东律师事务所荣获全国优秀律师事务

   热门排行
·人身损害赔偿数额计算之小结
·人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释
·机动车所有人、出租人、出借人、保险人应否
·非法同居与重婚的区别
·离婚宝典
·本站网络实名为广西律师在线。可以“广西律
·最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻
·最高人民法院关于人民法院审理离婚案件如何
   联系我们

·联系地址:南宁市金湖路63号金源CBD现代城19楼
·电子地图:3D地图查询
·联系电话:138781248910771-5515393
·联系邮箱:xiongxm@163.com
·联系QQ779366298


法律咨询入口>>>

帮助中心  关于我们  友情链接  在线留言  与我联系 
本站关键词联接广西律师 南宁律师 刑事辩护律师 广西律师事务所 南宁律师事务所 广西律师在线 广西优秀律师事务所

   Copyright© 2007-2010 Www.Gxlawyer.Net All Rights Reserved